Для дополнительных работ: дополнительный заработок в свободное время для женщин и мужчин: 50 идей

Дополнительные работы в строительном подряде

Вопрос №1. О технической документации и смете.

Вопрос №2. Что такое дополнительные работы?

Вопрос №3. Согласование дополнительных работ с заказчиком.

Вопрос №4. Договор подряда с приблизительной (открытой) ценой.

Вопрос №5. Договор подряда с твердой ценой.

Вопрос №6. Дополнительные работы, направленные на устранение недостатков.

 Недостатки, связанные с ошибками в проектно-сметной и исходной документации.

 Несоответствие аукционной документации привело к увеличению объемов.

 Дополнительные работы направлены на устранение недостатков, которые допустили иные лица (например, генподрядчик) при строительстве объекта.

Вопрос №7. Выполнение дополнительных работ, превышение сметной стоимости за счет замены одних материалов на другие.

Вопрос №8. Экономия: хорошо это или плохо? подрядчик сэкономил, и за счет этого выполнены дополнительные работы.

Вопрос №9. Дополнительные работы не согласованы с заказчиком, но приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Вопрос №10. Неосновательное обогащение.

Вопрос №11. Необходимость обоснования выполнения дополнительных работ.

 

 

 

Дополнительные работы по договору строительного подряда.

В процессе рассмотрения споров, возникающих по договору строительного подряда, зачастую основные разногласия между подрядчиком и заказчиком связаны с вопросом об определении цены строительных работ, подлежащей оплате. Данная проблема, несмотря на детальную регламентацию отношений подряда, по-прежнему остается актуальной. При этом возникают различные вопросы: имеет ли подрядчик право требовать от заказчика оплаты выполненных и принятых заказчиком дополнительных работ, не предусмотренных договором подряда; может ли подрядчик требовать оплаты выполненных дополнительных работ на основании одностороннего акта выполненных работ, от подписания которого заказчик уклоняется, и другие вопросы?

 

Вопрос №1. О технической документации и смете.

Подрядчик обязан осуществлять работы по строительству объекта в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работы, и сметой, являющейся важным экономическим документом строительства, который определяет цену объекта, поскольку смета учитывает не только стоимость работ, но и стоимость приобретаемого оборудования, материалов, энергоисточников, других затрат. Техническая документация и смета должны соответствовать требованиям нормативных документов, регулирующих строительство, и заключаемому договору строительного подряда. В систему нормативных документов входят Строительные нормы и правила (СНиП) — федеральный документ; ГОСТы в области строительства, своды правил по проектированию, некоторые нормативные документы субъектов РФ. СНиП регламентируют порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий, сооружений на территории РФ.

Согласно письму Министерства регионального развития РФ от 17.11.2009 N 38285-ИП/08 при определении сметной стоимости строительства составление смет осуществляется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1. В соответствии с пунктом 3.27 МДС 81-35.2004 при составлении сметной документации могут применяться различные методы определения стоимости: ресурсный, базисно-индексный, ресурсно-индексный, на основе объектов-аналогов. Одновременное использование нескольких методов при составлении сметной документации на один и тот же объект не рекомендуется.

Договор строительного подряда должен определять состав и содержание технической документации, а также предусматривать, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.

Смета вместе с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, образует проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемой частью договора строительного подряда. При этом предполагается, что технической документацией учтен весь комплекс работ, а в согласованной сторонами смете учтены все затраты по предстоящим работам.

Однако в ходе строительства могут быть выявлены не учтенные в технической документации работы и, как следствие этого, необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости.

 

Вопрос № 2. Что такое дополнительные работы?

Предусмотреть еще до начала строительства все работы, выполнение которых необходимо для достижения указанного в договоре результата, бывает довольно сложно. В связи с этим необходимость проведения ряда работ обнаруживается уже в процессе строительства.

Согласно пункту 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

Выявление дополнительных работ возможно путем сопоставления документов, в частности сравнения перечня работ, указанных в сметных расчетах и в актах выполненных работ (Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2011 по делу N А23-348/2011).

Высший Арбитражный Суд РФ в ОпределенииN ВАС-17600/10 от 11.01.2011 по делу N А33-18557/2009 определяет дополнительные работы следующим образом: «По смыслу норм права речь идет о работах, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения строительных работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения которых продолжение строительства невозможно».

Также необходимо отметить, что работы рассматриваются дополнительными только в том случае, если они были выполнены в рамках заключенного договора подряда и относятся к нему непосредственно, так как возможна ситуация, когда между заказчиком и подрядчиком заключен договор строительного подряда и подрядчик выполнил работы, как предусмотренные договором, так и иные работы, не включенные в договор (соответственно, не учтенные технической документацией и сметой). Но при этом данные работы являются самостоятельными по отношению к работам, на выполнение которых стороны заключили договор подряда. Это очень важно, например, в случае, когда на работы, являющиеся самостоятельными, не был заключен договор, но подтвержден факт их выполнения. Указанные работы не относятся к дополнительным, и, как следствие, к ним не применяются нормы статьи 743 ГК РФ (Постановление ФАС Уральского округа от 29.08.2011 N Ф09-4422/11 по делу N А50-15102/2010, Определение ВАС от 11.01.2011 N ВАС-17600/10 по делу N А33-18557/2009).

Следовательно, дополнительные работы необходимо рассматривать в узком, специально-юридическом смысле, предусмотренном статьей 743 ГК РФ. Выделить основные элементы, которые характеризуют работы как дополнительные, можно следующим образом:

— работы, которые выполнены в ходе строительства и не учтены в технической документации;

— работы, относящиеся к заключенному договору строительного подряда и не являющиеся самостоятельными по отношению к работам, на выполнение которых заключен договор;

— выполненные работы, которые приводят к увеличению сметной стоимости строительства;

— работы, без проведения которых продолжение строительства невозможно.

 

Вопрос №3. Согласование дополнительных работ с заказчиком.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, подрядчик должен сообщить об этом заказчику и согласовать увеличение сметной стоимости строительства (пункт 3 статьи 743 ГК РФ). Иначе он не сможет потребовать оплаты этих работ. При этом Гражданским кодексом РФ установлен десятидневный срок, по истечении которого подрядчик приостанавливает работы до получения ответа от заказчика. Данная норма является диспозитивной, стороны могут установить и иной срок. При этом убытки, вызванные приостановлением строительства, возмещаются заказчиком, если тот не докажет, что в проведении дополнительных работ не было необходимости.

Анализ и обобщение арбитражной практики показывают, что сообщение и согласование дополнительных работ с заказчиком являются необходимым моментом, чтобы дополнительные работы были оплачены подрядчику (субподрядчику). Данные положения и судебная практика направлены на защиту заказчиков от недобросовестных подрядчиков, которые необоснованно увеличивают цену договора.

Некоторые примеры судебных решений, в которых отказано в оплате дополнительных работ:

— при отсутствии извещения (сообщения) о необходимости выполнения дополнительных работ: Определение ВАС РФ N ВАС-9335/10 от 19.07.2010 по делу N А40-46989/09-15-355; Определение ВАС N ВАС-1047/10 от 16.03.2010 по делу N А12-1746/2009; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.08.2011 N Ф07-5541/2011 по делу N А21-741/2010;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 26.07.2011 N Ф06-5557/2011 по делу N А57-3611/2010;

— при отсутствии согласования на проведение дополнительных работ: Определение ВАС РФ от 23.05.2011 N ВАС-6157/11 по делу N А53-24680/09; Определение ВАС РФ от 26.07.2010 N ВАС-9782/10 по делу N А56-20017/2009; Определение ВАС РФ от 25.08.2011 N ВАС-11046/11 по делу N А57-237/2011; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.08.2011 N Ф07-5541/2011 по делу N А21-741/2010; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2011 N 10АП-3174/2011 по делу N А41-1557/2011; ПостановлениеДевятого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2011 по делу N А40-116611/10-69-954;

— при отсутствии ответа на сообщения о необходимости выполнения дополнительных работ и если работы не были приостановлены: Постановление ФАС Поволжского округа от 21.06.2011 N Ф06-4402/2011 по делу N А65-14247/2008; Постановление ФАС Поволжского округа от 17.06.2011 по делу N А65-16839/2010.

Таким образом, Гражданский кодекс РФ устанавливает и судебно-арбитражная практика подтверждает возможность обнаружения дополнительных работ, но при этом закреплен довольно жесткий порядок и условия их проведения: подрядчик должен уведомить заказчика об обнаружении дополнительных работ, согласовать вопросы, связанные с выполнением этих работ и увеличением сметной стоимости.

Такая позиция соответствует не только букве закона, но и его духу. Если суд будет поддерживать строителей, выполняющих сверхсметные работы с нарушением порядка и условий, которые закреплены законом, они будут ориентированы на ведение дел вне правовых форм. Факт будет превалировать над правовой формой. Стороны, игнорирующие в предпринимательских отношениях правовые формы, не смогут получить правовую защиту, в том числе в суде.

Каким образом подрядчик должен уведомить заказчика и что является доказательством согласования с заказчиком выполнения дополнительных работ? Какой документ позволяет зафиксировать факт сообщения и согласования дополнительных работ?

3.1. Стороны договора подряда (субподряда) подписали акт выполненных работ, в который включены выполненные дополнительные работы.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). По смыслу названной правовой нормы документом, удостоверяющим выполнение подрядчиком работ и их приемку заказчиком, является акт приема работ.

Уведомление (сообщение) о необходимости проведения дополнительных работ может быть направлено заказчику в виде письма. Если в течение 10 дней или в иной срок, предусмотренный законом или договором строительного подряда, от заказчика не поступает ответ, подрядчик обязан приостановить работы.

Если подрядчик не сообщил заказчику об обнаружении дополнительных работ и не приостановил работы в случае неполучения от него ответа, то есть самовольно продолжил работы, он лишается права требовать оплаты дополнительных работ даже в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Следовательно, акт приемки работ подтверждает факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на оплату дополнительных работ: Определение ВАС РФ от 26.05.2010 N ВАС-6880/10 по делу N А40-2839/07-55-25; Постановление ФАС Московского округа от 24.08.2011 N КГ-А41/7654-11 по делу N А41-40799/10; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2011 N 07АП-638/11(1,2) по делу N А67-4846/2010; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2009 N 08АП-6242/2008 по делу N А75-5351/2008.

3.2. Устное извещение, устное согласие на проведение дополнительных работ и документы, подписанные заказчиком: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы.

Рассмотрим пример, в котором субподрядчиком проведены работы, предусмотренные договором субподряда, а также часть работ, указанных в договоре, выполнена в большем объеме, чем это предусмотрено сметной документацией. О необходимости выполнения дополнительных работ, а также о выполнении работ в большем объеме, возникших в ходе исполнения договора, субподрядчик устно известил генподрядчика, и последний дал устное согласие. Генподрядчиком подписаны акты скрытых работ и исполнительные схемы.

Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, определены в Приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 РД-11-02-2006. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

К скрытым работам относятся отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче объектов строительства в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ (Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утверждены Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России, Протокол от 05.10.1999 N 12). Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием заказчиком и подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (приложение к письму ПФР от 29.10.1998 N АБ-09-11/9288 «Методическое руководство по составлению и оформлению договоров строительного подряда»).

Исходя из указанных документов, подписанные сторонами акты скрытых работ и исполнительные схемы подтверждают факт выполнения работ субподрядчиком. Однако акты освидетельствования скрытых работ и исполнительные схемы не могут быть доказательством выполненных дополнительных работ, если в них не содержатся конкретные сведения об объемах работ и они не позволяют выделить работы, предусмотренные и не предусмотренные договором субподряда.

Также важен факт согласования с генподрядчиком. Устное извещение и устное подтверждение согласия на проведение дополнительных работ труднодоказуемы. При разрешении споров судебные инстанции не принимают устное согласование как доказательство того, что субподрядчик извещал генподрядчика о необходимости проведения дополнительных работ или увеличения объемов работ, предусмотренных сметой. Не принимается судом и факт извещения генподрядчика в устной форме о внесении изменений в договор или сметную документацию к нему (Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2011 N 20АП-2955/2011 по делу N А23-348/2011).

3.3. Протоколы проведенных совещаний не являются подтверждением согласования дополнительных работ.

В ходе выполнения работ по договору строительного подряда кроме подписанных актов освидетельствования могут быть проведены рабочие совещания, на которых обсуждается необходимость проведения дополнительных работ, что подтверждается соответствующими протоколами. Более того, по результатам данных совещаний стороны увеличили первоначальную стоимость договора (контракта), но не на всю сумму, указанную в протоколах совещаний, а только на определенную часть (подписав дополнительное соглашение). То есть заказчик, присутствуя на рабочих совещаниях и подписав акты освидетельствования, извещен об объеме и сумме дополнительных работ. Но суды, рассматривая данную ситуацию, пришли к выводу, что сторонами согласованы только те дополнительные работы, по которым заключено дополнительное соглашение. Относительно остальной части дополнительных работ отказано, так как из текста указанных протоколов не следует, что заказчиком согласовано увеличение цены контракта (Постановление от 16.05.2011 N Ф07-2534/2011 ФАС Северо-Западного округа по делу N А05-2830/2010, Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2011 N 14АП-9225/2010, решение от 30.11.2010 NА05-2830/2010 Арбитражного суда Архангельской области по этому же делу).

Дополнительный заработок в свободное время: ТОП-30 способов

2019-07-24

2 966

Автор статьи: Анжела Карпачева

Дополнительный заработок в свободное время на сегодняшний день волнует множество людей разного возраста. Проблема нехватки средств актуальна и, желая улучшить своё финансовое положение, мы активно подбираем занятие по душе, способное пополнить бюджет. Сегодня мы рассмотрим основные способы дополнительного заработка, как в интернете, так и за его пределами.

Заработок, когда есть время

Современный человек амбициозен, он имеет множество целей и потребностей. По мере их роста, рано или поздно возникает желание иметь дополнительный заработок.

Чаще возникают мысли о путешествиях, желание помочь близким, совершенствовать быт, стильно выглядеть и с интересом проводить время.

Чем больше запросов появляется, тем сильнее возникает желание обзавестись дополнительной работой, пойти на курсы, посетить бизнес-тренинги, приобрести полезные навыки. Если вы располагаете достаточным количеством свободного времени, пора задуматься, в какой отрасли можно достичь успеха, в чём проявляется талант, и как направить его в дело.

Дополнительный заработок в свободное время может постепенно стать и основным доходом, главное с энтузиазмом заниматься новым делом, и верить в собственные силы. Положительный результат и количество заработанных средств полностью зависят от вашего желания и целеустремлённости! В идеале лучше всего превратить собственное хобби в полноценный заработок денег, тогда работа сможет приносить вам истинное удовольствие, мотивировать и вдохновлять на дальнейшее развитие.

Найти подработку в интернете

Всемирная сеть давно стала не только местом для общения и развлечения, но и заработка.

В интернете сосредоточено огромное количество денег, но не все досконально знают, каковы существуют способы заработка в сети. Большинство людей привыкло воспринимать сеть исключительно, как место для забавы, напрочь игнорируя возможности заработка. Работать в комфортных домашних условиях, сидя за монитором ПК куда приятнее, чем в стенах душного офиса или предприятия.

Интернет сегодня предлагает различные направления заработка, и подбор оптимальной работы будет полностью зависеть от предпочтений и навыков. Далее мы рассмотрим основные отрасли работы в сети, обладающие рядом преимуществ.

Администраторы групп и контент менеджеры

Количество специализированных сайтов различной направленности растёт в геометрической прогрессии, и вместе с тем, всё большую популярность обретает такая профессия, как администратор группы или сайта. Так же его часто называют контент-менеджером, и в данном работнике нуждаются абсолютно все современные группы в социальных сетях. Наверняка, вы подписаны хотя бы на несколько тематических пабликов, в которых часто обновляется контект. Администратор занимается наполнением группы, делая тем самым её более интере

Акт дополнительных работ. Образец и бланк 2020 года

Акт дополнительных работ будет нужен строительным организациям, когда объемы строительства выходят за перечисленные в смете. Акт помогает объяснить и официально оформить причины подобного рода изменений.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк акта дополнительных работ .docСкачать образец акта дополнительных работ .doc

В ходе строительства нередко случаются ситуации превышения заранее оговоренной суммы оказания услуг. Опытные строители всегда включают в бюджет дополнительные расходы в сумме не меньше 10% от общей стоимости работ. В идеале – треть. Акт дополнительных работ составляется в случае, когда появляется необходимость в расходах, не предусмотренных в смете. Но они должны быть четко и аргументированно сформулированы исполнителем.

Необходимая для составления информация

Для того чтобы точно знать, каким образом сформулировать основную часть документа, необходимо быть знакомым с деталями договора между заказчиком и строительным подрядчиком. Принципиально важное значение имеют следующие моменты:

• Вид договора.
• Цена проведения работ на конкретном участке.
• В каком порядке и на каких условиях в соглашение должны вноситься изменения и дополнения. Срок, стоимость и объем дополнительных работ не должны превышать заранее оговоренные границы.

Общие правила при подобных ситуациях гласят, что обязательным условием будет предварительное подписание сторонами дополнительного соглашения. В отдельных случаях также подлежит утверждению новая смета. Но это уже после того, как заказчик будет согласен с необходимостью проведения каких-либо изменений.

Законодательные основания

Для того чтобы изменения были возможны и акт дополнительных работ имел юридическую силу, обеим сторонам соглашения необходимо ознакомиться с 743 статьей Гражданского кодекса. Она касается утверждения сметы и технической документации по проводимым работам.

А согласно 744 статье того же документа заказчик вправе вносить изменения, не выходящие за пределы 10% от общей суммы. Причем изменения могут касаться только того характера строительных работ, которые были указаны в основном договоре.

Если же планируемая стоимость дополнительных работ превышает 10% от общей суммы, то Подрядчик имеет право потребовать составления новой сметы расходов на строительные услуги.

Подготовка

Перед подписанием акта дополнительных работ должна быть сформирована комиссия. В ее составе должны присутствовать как представители исполнителя, так и представители заказчика.

При этом строительство на период согласования необходимости расширения сметы приостанавливается. Об этом четко прописано в 5-м пункте 663 статьи Гражданского кодекса. Во избежание недоразумений проинформировать о необходимости приостановке нужно заказчика в письменном виде.

Стороны не могут производить какие-либо работы в период, когда между ними нет четкого представления о цели подписываемого договора. Поэтому чем меньше времени займет согласование дополнительных работ, тем на меньший срок задержится фактическое выполнение.

Составные части акта

Существующее законодательство не предусматривает унифицированных форм для этого документа. Каждая из организаций может менять его по своему усмотрению, дополнять графами и таблицами. Неизменным требованием остается только отражение вновь сформированного документа в учетной политике организации. Также, согласно общепринятым требованиям в отношении официальных документов, в акте указываются:

• Реквизиты организации-составителя. Оптимальным решением будет печать акта дополнительных работ на фирменном бланке компании.
• Город подписания.
• Дата составления.
• Подписи представителей обеих сторон.

Все остальное содержание остается на усмотрение договаривающихся сторон. В прилагаемом примере заполнения акта дополнительных работ для удобства в основной части содержатся следующие данные:

• ФИО представителей заказчика и подрядчика. Также понадобится указание должностей.
• ФИО главного инженера проекта (при наличии), наименование ответственной за выполнение работ проектной компании.
• Наименование объекта строительно-монтажных работ. Описание может включать адрес местонахождения.
• Причины, по которым появились новые объемы для выполнения работ. На эту графу в документе отпущено несколько строчек, так как эти обстоятельства должны быть признаны как исполнителем, так и заказчиком.
• Таблица с перечнем дополнительных работ и их описанием.

Последний пункт раскрывается наиболее полно, так как именно из-за наличия непредвиденных дополнительных работ и составляется этот акт.

Дополнительные работы

Таблица содержит в себе несколько столбцов. Каждая строка выделена под отдельный вид работ, которые необходимо провести для продолжения строительства. В таблице необходимо будет прописать при заполнении:

• Порядковый номер строки.
• Название вида работы и требующихся для их проведения ресурсов.
• Единицы измерения.
• Необходимое количество.
• Сметную стоимость единицы выполнения работ в рублях.

Последний столбец подразделяется еще на четыре: отдельно прописываются общая цена единицы, стоимость предполагаемого потраченного времени сотрудниками на выполнение, стоимость аренды машин и стоимость ресурсов. Последние будут использоваться при выполнении дополнительных работ. Обычно на них приходится большая часть всей оговариваемой суммы.

Завершается таблица итоговыми подсчетами. При этом сумма прописывается отдельно, цифрами и прописью. В акте дополнительных работ расписываются представители исполнителя и заказчика. Причем последняя подпись имеет особое значение. Без наличия «автографов» всех заинтересованных в выполнении дополнительных работ лиц акт не будет иметь юридической силы.

Акт дополнительных работ составляется в двух-трех экземплярах. Каждая из сторон должна получить оригинал документа: заказчик, исполнитель, при наличии – представитель проектной организации.

Топ 22 самые простые и прибыльные идеи бизнеса на дому.

Друзья, что такое бизнес? По сути и определению — это дело. Любимое дело, которым нравится заниматься. И которое приносит прибыль. Бизнес не обязательно должен быть крупным. Не все стремятся стать корпоративными гигантами. Кому—то ближе по духу маленькая домашняя компания. Такой бизнес либо является основным источником дохода и позволяет самореализовываться и воплощать свои идеи бизнеса, развивать способности. Либо выступает в качестве дополнительного источника дохода, когда денег не хватает, а жить на что—то нужно.

Бизнес на дому не означает, что заниматься им вы будете именно в квартире или доме. Давайте договоримся, что бизнес идеи, рассматриваемые в этой статье — это разновидность малого бизнеса, для которого не требуется аренда больших площадей или найм персонала. Обсудим лучшее: бизнес идеи, которые можно реализовать самостоятельно при этом помещение нужно небольшое или вовсе не требуется. Советы и подробные расчеты в статье помогут вам в их реализации.

Плюсы и минусы домашнего заработка.

Преимущества домашнего бизнеса:

• Свободный график работы. Захотели — устроили себе отпуск, захотели выходной.
• Режим рабочего дня также устанавливается самостоятельно. Хотите — работаете с утра, хотите — вечером. Лучших условий и не придумаешь!
• Вы сам себе начальник и не нужно выполнять чьи—то глупые и неадекватные поручения.
• Не нужно тратить время на поездки до работы. Отсюда экономия времени и денег на дорогу.

Недостатки:

• Больничный лист не оплачивается, отпуска нет.
• Придется бороться с ленью и заниматься самодисциплиной.
• Могут отвлекать от работы домочадцы.
• Отсутствует обмен опытом с коллегами. Альтернатива — общение в сети на форумах по специфике бизнеса. Хотя это тоже не самая хорошая замена живому общению.

Топ 22 самые простые и прибыльные бизнес–идеи в домашних условиях.

1. Производство бизибордов.

6 отличных вариантов получения дополнительного дохода

Автор Валерий Литвиненко На чтение 8 мин. Просмотров 12 Опубликовано 23 мая, 2014

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами снова Валерий Литвиненко. Довольно часто бывает так, что нам не хватает тех денег, которые мы получаем на своей основной работе, и мы начинаем поиски дополнительного заработка. Сегодня мы поговорим о том, что такое дополнительный доход и как его создать.

Одни сидят с детками дома и ищут способы заработка в сети интернет, другие обучаются в Высших учебных заведениях на дневном отделении и им чрезвычайно необходима подработка в вечернее либо ночное время, третьи ищут дополнительный заработок, так как им не хватает имеющихся денег.

Дополнительный доход необходим школьникам, большинство из них желают иметь деньги на карманные расходы или чтобы купить желаемую вещь. В этой статье я постараюсь раскрыть идеи для дополнительного заработка, которые подойдут и взрослым и подросткам.

Большое количество людей, которые имеют постоянную работу дополнительно трудятся, к примеру, чтобы купить машину, собрать деньги на поездку либо побыстрее погасить кредит. Иметь одновременно несколько мест работы на протяжении жизни для некоторых людей – норма, так как амбиции переполняют, и хочется очень многого.

На сегодняшний день, чтобы повысить ежемесячный доход необязательно менять имеющуюся работу на «доходную работу». На данный момент найти вторую работу либо подработку на порядок легче, нежели пару лет назад: возникли специализированные веб-сайты с подобными объявлениями, соответствующие разделы появились на рекрутинговых порталах – к примеру сервис «Подработка» на веб-ресурсе Superjob.ru.

3 категории дополнительного дохода

Дополнительный доход можно поделить на 3 категории:

1. оказание услуг;

2. продажа результатов труда;

3. передача знаний.

Рассмотрим по порядку эти категории.

1. Оказание услуг. К примеру, вы прекрасно делаете что-нибудь, в тоже время есть люди, которые делают тоже самое, но значительно хуже или абсолютно не умеют делать. Таких людей вы смело можете заносить в перечень потенциальных клиентов. Для дополнительного дохода, вам, вероятно, даже не надо будет арендовать помещение, ну а в качестве рабочей площади может стать сеть интернет либо ваша личная квартира.

В большинстве случаев может понадобиться и дополнительное обучение.

Примерами того, на чём можно заработать дополнительный доход может быть: уход за животными (мытьё, выгул, стрижка), возможно вы хорошо делаете маникюр или занимаетесь наращиванием волос и тому подобное (предлагайте свои услуги).

Может быть вы обладаете профессиональными навыками, и вам нравится делать ремонт либо вы специалист по электричеству (замена розеток, проводки). Возможно вы разбираетесь в компьютерах (настройка, ремонт).

2. Продажа результатов труда. Данная категория самая масштабная, потому как приобретать и продавать можно практически всё. Если вы делаете отличные фото, то вы свободно можете их продавать в фотобанках, различным рекламным компаниям, интернет изданиям.

Быть может, вы печёте аппетитные торты, разместите объявления и фото на бесплатных интернет-досках вашего города и принимайте заказы. Вяжете, рисуете, выжигаете или плетёте мебель – продавайте, всё, что вы можете изготовить сами и получайте дополнительный доход.

Для всего этого необходима будет мотивация, которая у вас скорее всего есть, чтобы в свободные дни не смотреть телевизор и лежать на диване, а творить, кроме того верить в свой успех, если неожиданно поиск клиентов на какое-то время затянется.

3. Передача знаний. Эта категория дополнительного дохода состоит в том, чтобы обучать людей и делиться с ними своим имеющимся опытом, знаниями. Учить людей можно как очно (искусству макияжа, игре на гитаре, языкам, умению играть в шахматы, общению с другим полом), так и дистанционно (репетиторство с использованием Скайпа).

Предоставлять услуги можно применяя собственные знания, и находить клиентов в сети интернет (поиск разнообразной информации, написание курсовых и дипломных работ, составление маршрутов путешествий).  Кроме того, для дополнительного дохода, можно создавать свои руководства по разным видам деятельности, продавая их в сети интернет, или создавать сайт с информацией, по тематике, в которой вы отлично разбираетесь, и зарабатывать на данном сайте.

Сейчас существует много разных объявлений, рекламы о дополнительном заработке и дополнительном доходе. Но 90 процентов таких объявлений или очередной лохотрон, или завлекающие манёвры бесчисленных сетевых компаний.

Популярные виды работ, при помощи которых можно извлечь дополнительный доход

 1. Разовая работа на рекламных акциях (работа интервьюером, промоутером, хостесс). Данный дополнительный доход позволяет работать в выходные дни, оплата в основном почасовая от 12 – 25 грн. в час. Преимущество в том, что специальных навыков не потребуется и можно работать хоть и один день.

2. Работа оператором call-центра. Нередко вакансии операторов call-центра предполагают гибкий график, когда можно трудиться часть дня или даже в выходные дни.

3. Работа контент-менеджером (наполнение информацией веб-сайтов). Довольно часто работать контент-менеджером можно дома либо в офисе и также с гибким графиком.

4. Работа с текстами дома (переводчики, наборщики текста). Работа с текстами удобна тем, что предполагает сдельную форму оплаты труда (то есть сделал работу — получил деньги), и её можно выполнять, когда удобно (рамки конечно есть, но не сильно жёсткие).

5. Работа в сети интернет (исключая схемы мошенничества и МЛМ). В основном вся работа в сети интернет предполагает свободный график, хотя увы найти нормальную работу без схем мошенничества очень сложно.

6. Подработки в строительной сфере (покрасить, побелить, выполнение разнообразных строительных работ). Если у вас есть такие навыки, то это фактически отличный вариант получить дополнительный доход.

Естественно, это только небольшая часть видов дополнительного дохода и если есть желание, искать его надо там где и основную работу – на сайтах поиска работы, в газетах, журналах.

Подработка как продолжение основной работы

При поиске подработки ориентироваться можно на вашу основную профессию. К примеру, бухгалтеры нередко занимаются составлением отчётов для маленьких фирм либо консультированием, корректоры вычитывают диссертации и дипломные работы, архитекторы предлагают свои услуги в качестве дизайнеров интерьеров, а программисты создают веб-сайты. Подработка репетиторством для преподавателей (учителей) либо лечебным массажем для медицинских сестёр уже давно стала классикой.

Этот способ получения дополнительных доходов имеет важное превосходство: накопленный на основной работе опыт очень позитивно сказывается на уровне вашей зарплаты. К тому же находить клиентов гораздо проще.

Хобби – источник заработка?

Отчего бы не попытаться извлечь финансовую выгоду из собственного хобби? В настоящее время такая ситуация, когда менеджер по закупкам на выходные превращается в инструктора по вождению автомобиля. Это не такая и редкость.

Притом люди, которые совмещают основную работу с оплачиваемым хобби, в основном ощущают себя не измотанными «тяжёлой работой», а успешными и живущими полной жизнью, а соответственно, более счастливыми.

Задумайтесь: что вы любите и превосходно умеете делать? К примеру, если в свободное время вы любите фотографировать, а снятые вами фото часто получают массу хороших откликов в сети интернет, можно задуматься о подработке фотографом. Съёмка корпоративов, свадеб, детские фотоальбомы – возможностей реализовать себя масса.

Естественно, цена на ваши услуги в первое время будет намного ниже, чем доход более опытных коллег, однако по прошествии некоторого времени доходы от подработки станут значимой частью вашего бюджета.

Получить доход возможно даже из навыков, которые как может показаться не кажутся полезными. Большинство любителей автодела ставят на собственные авто дополнительный набор педалей и в свободное время учат вождению начинающих, иногда даже создавая конкуренцию автошколам. Любители же путешествий, достаточно часто описывающие собственный туристический опыт в сети интернет, договариваются о размещении рекламы турфирм на страницах своих блогов.

Дизайн ногтей, производство обложек для документов – такой род деятельности вполне может приносить вам дополнительный доход. Качественно выполненная и интересная работа всегда найдёт своего покупателя.

В общем, идей для дополнительного дохода можно найти большое количество. Главное – оценить собственные умения и навыки. Задайте себе вопрос: на самом ли деле я делаю это так хорошо, чтобы брать деньги? Не стыдно ли мне будет за качество работы? Если ваши ответы положительные и утвердительные, то смело можете подавать объявления в раздел «Подработка» на веб-ресурсе Superjob.ru или на других интернет-сайтах посвящённых подработке.

Ещё одним секретом успеха на поприще подработки является, то, что не надо гнаться за большими деньгами. Вторая работа по исследованиям специализированных центров приносит множеству тех, кто достаточно давно подрабатывает от 10 – 30 % дохода. Случается и так, что дополнительный доход со временем превращается в основной, круто изменяя жизнь человека. Но это скорее исключение, чем правило.

Хочу добавить, что в поисках дополнительного источника заработка важно не попасть на удочку аферистов. Финансовые пирамиды, сетевой маркетинг – довольно сомнительные занятия, с точки зрения реального дохода, поэтому рекомендовал бы вам крайне осторожно относиться к похожим предложениям.

 Заключение

Еще хотел бы добавить несколько строк. Я лично, как вариант дополнительного дохода использую заработок на партнерских программах. Ведь это очень неплохой вариант заработать деньги, даже новичку.

На этом все, дорогие читатели! До скорых встреч!

С уважением, Валерий Литвиненко 

Способы дополнительного заработка — 21 идея получить доход

«Зарплату платит не работодатель. Работодатель лишь управляет деньгами. Зарплату платит клиент». Г. Форд

В наше нестабильное время к любому человек приходят идеи о поиске дополнительных вариантов дохода. И уже есть достаточно много людей, которые могут похвастаться неплохой прибылью, получаемой из разных источников. Где же искать способы дополнительного заработка, эти волшебные бездонные колодцы, наполненные финансами?

9 способов заработать off-line

Тайный покупатель

В последнее время такая должность набирает популярность, особенно в городах с развитой сетью супермаркетов, где руководство не успевает отслеживать работу сотрудников. В этом и заключается обязанность Тайного покупателя – проверка качества обслуживания.

Опыт

Вы разбираетесь в электричестве, сантехнике, умеете собирать мебель или чинить бытовые приборы? А может, отлично знаете компьютер, являетесь неплохим фотографом? Зарабатывать на своем опыте, предлагая услуги в знакомых областях – отличные идеи для дополнительного заработка.

Быстрые ноги

Курьерская служба важна и необходима. Востребованы и расклейщики объявлений, раздатчики листовок, промоутеры. Да и мусор после массовых городских мероприятий тоже нужно кому-то убирать. Способ не из легких, но за это достаточно хорошо платят.

Сдача квартиры

Один из самых прибыльных идей заработать деньги. Как сдавать жилье – на долгосрочный период или посуточно, решать вам. Особенно актуальны такие идеи дополнительного заработка для крупных городов и туристических центров.

Собственное авто

Владельцам машин очень легко найти дополнительный заработок. Проще всего предлагать услуги по обучению вождения. Таксовать тоже можно, но необходимы крепкие нервы и отличное знание города.

Частные уроки

Неплохие варианты для дополнительного вливания в бюджет. Заниматься репетиторством можно, если вы обладаете опытом в этой области. Если вы профессионал в сфере спорта – арендуйте спортзал и ведите собственную секцию.

Чужие услуги

Идеальные идеи для людей, обладающих организационными способностями. Можно найти среди своих знакомых массу специалистов и устраивать им встречу с людьми, которым необходимы их услуги. Ваши знакомые не откажутся от дополнительных денег, а вы получите заслуженные посреднические.

Организация

Станьте организатором различных мероприятий. Свадьбы, юбилеи, дни рождения. Уметь создавать праздники – отличный способ для дополнительного заработка. Со временем можно создать и собственное агентство праздников.

Домашние питомцы

Выращивая породистых собак или кошек на продажу, можно получить весомый дополнительный доход. Спрос на щенков и котят с родословной модных пород стабильно высокий. А цена на потомство животных особо ценных пород порой доходит до 500 долларов и выше. Кроме кошек и собак в моде держать элитных попугаев, шиншилл, черепах, змей, черепах.

Зарабатываем с помощью интернета

Интернет-магазин

Самый модный и популярный вид дохода. Нужно только создать торговую интернет-площадку, воспользовавшись готовыми моделями и скриптами, которые можно бесплатно найти в интернете. Такой способ для получения дополнительного заработка практически не требуют вложений и приносят неплохую отдачу.

Любимые соцсети

Многомиллионные публичные сети – Клондайк для получения прибыли. Существует информация, что доход одного раскрученного паблика равен количеству участников/подписчиков. А в этих сетях постоянно сидят почти 90% всего населения.

Откуда берется прибыль? С размещения рекламы в собственных группах.

Свой сайт

Очень простые и прибыльные идеи дополнительного заработка. Сейчас можно с легкостью создать бесплатный сайт. Определитесь с его тематикой, наполните интересными статьями, которые регулярно обновляйте. Ваша задача – привлечь посетителей. Если все будет делаться грамотно, их количество спустя 2-3 месяца достигнет 500-1000 человек, они и будут приносить деньги.

Главный плюс этого способа – эффект «снежного кома». Чем дольше вы ведете сайт, чем лучше он заполнен, тем больше человек посещают его и увеличивается прибыль.

Партнерки

С таким видом получения заработка могут справиться даже неискушенные пользователи ПК. Осуществление идеи занимает он всего часа 2-3 работы. Какие действия? Регистрироваться в различных партнерских программах (они имеются почти у каждого интернет-магазина). После регистрации вам приходит уникальная ссылка, которую нужно рекламировать.

Комиссионные идут с каждой совершенной там покупки посетителем, пришедшим по вашей ссылке. Размеры процента могут составлять 30-75% от суммы продажи.

Фриланс

Каждый день в рунете появляется большое количество сайтов, которые требуют хорошего заполнения и оформления. Здесь и выходят на тропу заработков люди-фрилансеры. Если вы обладаете талантом писателя, дизайнера, программиста – этот вид дохода для вас.

Такая работа требует определенных знаний и навыков. Но подобный опыт можно получить самостоятельно, не отходя от компьютера.

Зарабатываем на кликах

Самые простой и доступный способ для  дополнительного заработка. Единственно, что нужно – хорошая скорость интернета и его безлимитный тариф. Регистрируйтесь на клик-спонсорах, получайте от них инструкцию и зарабатывайте!

Что делать женщинам

Творчество

Если вы любите что-то создавать – этот способ заработка для вас! Хэнд мейд очень популярен и всегда востребован, ведь сувениры, красивые поделки, вышитые вещи или симпатичные куклы будут созданы в единичном, коллекционном варианте. Творчество может приносить очень хороший дополнительный доход.

Свой блог

Создайте собственную интернет-площадку, блог, где вы будете заниматься консультированием. Кулинария, цветоводство, хобби, уход за детьми или просто размышления на жизненные темы. Регулярно развивая свой блог и привлекая подписчиков, вскоре вы будете получать неплохие дивиденды. Отличные идеи дополнительного заработка!

Гордая должность смотритель

У людей бывают разные ситуации, забирающие все свободное время. Они могут иметь домашних животных (особенно собак), которых необходимо выгуливать и кормить. Детей, за которыми, в отсутствие мамы, также нужен глаз. Вариантов такого дополнительного заработка может быть несколько:

• За детьми. Присматривайте за маленькими малышами, или наймитесь сопровождающими в школу за детьми младших классов. Общаться с детьми очень интересно.
• За животными. Найдите подработку по присмотру за животными во время отъезда хозяев. Либо просто по выгулу собак (владельцы могут допоздна работать).
• За домом. Многие люди, уезжая куда-то на долгое время, не хотят оставлять свои владения без присмотра. Можно получать неплохие доходы, присматривая за домом (полив цветов, уборка и пр.).

Дом, сад, огород

Обладателям собственного приусадебного участка можно заняться разведением на продажу цветов, фруктов или овощей. Эти товары востребованы всегда. А вы, занимаясь любимым делом на свежем воздухе, будете получать отличную прибыль.

Консультант по красоте

Очень прибыльный дополнительный заработок для женщин. Свои навыки – в жизнь. Всегда можно найти клиенток, которым нужен хороший маникюр, стрижки на дому. Если вы умеете шить – можно создавать красивую одежду для животных или оригинальное постельное белье. При наличии медицинского образования неплохой доход принесет массаж.

Маркетинг

Женщины – народ общительный. Заработать на сетевом маркетинге отличные идеи, не требующие особых вложений. Приятно проводя время за беседой, рассказывая о товарах и делясь новостями, можно неплохо заработать.

Успеха!

Расширение зон обслуживания и увеличение объема работ

 

ОТЛИЧИЯ РАСШИРЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ

Под расширением зон обслуживания и увеличением объема работ понимается выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности, то есть выполнение однородной работы (по аналогичной должности, специальности, квалификации).

При этом в понятие «расширение зон обслуживания» в целях применения статей 60.2 и 151 ТК РФ входит поручение дополнительной работы по той же должности, работа по которой ставится в зависимость от зон или участков, а при увеличении объема работ — от норм выработки.

В разъяснениях государственной инспекции труда в Челябинской области от 21.11.2017 указано, что основное отличие расширения зон обслуживания от увеличения объема работы состоит в том, что расширение зоны обслуживания устанавливается, когда должность предполагает наличие зон или участков (например, соцработник, врач, уборщица). А при увеличении объема работ помимо основной работы работнику поручается аналогичная дополнительная работа, то есть увеличивается объем ранее выполняемой работы (например, слесарь механосборочных работ).

Для наглядности сведем данные различия в таблицу:

Из таблицы видно, что в остальном оформление дополнительной работы одинаково и при расширении зон обслуживания, и при увеличении объема работ: с работником нужно заключить соглашение, придерживаться правила равной оплаты за труд равной ценности, а учет рабочего времени по дополнительной работе отдельно вести не надо.

[…] Понятие «расширение зон обслуживания» законодателем рассматривается не отдельно, а только в совокупности с «увеличением объема работ», поэтому во избежание возможных ошибок стоит отметить различия.
Расширение зон обслуживания предполагает возложение дополнительных обязанностей на работах с четким разделением границ.
Основное отличие расширения зоны обслуживания от увеличения объема работы состоит в том, что расширение зоны обслуживания устанавливается, когда должность предполагает наличие зон или участков (например, соцработник, врач, уборщица). Увеличение объема работы — помимо основной работы, работнику поручается аналогичная дополнительная работа, то есть увеличивается объем ранее выполняемой работы.
Таким образом, расширение зоны обслуживания чаще применяется для работников, за которыми закреплены участки, — врачей, электриков, в то время как увеличение объема скорее применимо для работников, у которых есть норма выработки.
В соответствии с ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ дополнительная работа, поручаемая работнику наряду с работой, определенной трудовым договором, может выполняться им в порядке совмещения профессий (должностей), путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ или в связи с возложением на него обязанностей временно отсутствующего работника. При этом работодатель может поручить работнику выполнение такой дополнительной работы только с его письменного согласия и за дополнительную плату (ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ).
При расширении зон обслуживания или увеличении объема работ работник выполняет работу по той же профессии или должности, которая обусловлена трудовым договором, но в большем объеме по сравнению с тем, который он ранее выполнял в соответствии с трудовым договором.
Законом не предусмотрено ограничение срока, на который работодатель может поручить работнику выполнение дополнительной работы наряду со своей основной работой. В каждом конкретном случае срок, в течение которого работник будет выполнять наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу за счет расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, определяется работодателем с согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ). В том случае, если работник не согласен со сроком, определенным работодателем, этот срок может быть определен соглашением сторон. Если стороны не смогут договориться о сроке, в течение которого должна выполняться дополнительная работа, работник вправе отказаться от ее выполнения.
Согласно ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
При этом, как вытекает из содержания этой нормы, ни работник, ни работодатель не обязаны указывать причину, по которой они досрочно отказываются от соглашения о выполнении дополнительной работы.
При расширении зон обслуживания или увеличении объема работ необходимо уделить внимание количественной составляющей трудовой функции. Это важно как для работника, так и для работодателя. Во-первых, работодатель должен определить размер доплаты за расширение зоны обслуживания или увеличение объема работы, что обусловлено нормами трудового законодательства (ст. 151 ТК РФ).
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 151 ТК РФ размер доплаты, устанавливаемый соглашением сторон трудового договора, зависит от содержания и (или) объема дополнительной работы. Одновременно с этим необходимо учитывать, что согласно ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
Во-вторых, работник должен знать, какие функции он обязан выполнять, поскольку в силу ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Исключение составляют случаи, строго предусмотренные ТК РФ и иными федеральными законами.
[…]
Непредоставление дополнительной оплаты при расширении зон обслуживания и увеличении объема выполняемых работ, привлечение работника к таким работам без его письменного согласия являются нарушениями трудового законодательства и влекут административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Подготовлено на основе материала И. А. Васильева, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса.
Государственная инспекция труда в Челябинской области 21.11.2017

ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рассмотрим процесс оформления дополнительной работы на конкретных примерах.

Допустим, с работником ООО «Селена» слесарем-электриком 4 разряда Серебровым О. А. оформлено соглашение на выполнение дополнительных работ (расширение зон обслуживания) на другом участке работы (примеры 1, 2), а слесарю механосборочных работ 3 разряда Макаровой Е. Ю. работодатель оформил дополнительную работу как увеличение объема работ (примеры 3 и 4).

Закон не ограничивает срок, на который работодатель может поручить работнику выполнение дополнительной работы. В каждом конкретном случае срок, в течение которого работник будет выполнять наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу за счет расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, определяется работодателем с согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ).

Е. Н. Малькова,
начальник отдела кадров ООО «ЗВД»

дополнительных работ — это … Что такое дополнительная работа?

дополнительные работы — Работы, выполняемые застройщиком по строительному контракту в соответствии с изменением условий контракта. 13 Am J2d Bldg Contr § 4… Юридический словарь Баллентина

дополнительные работы — Естественно, участвует в доработках и изменениях, а не самостоятельный проект. Maryland Casualty Co. против города Южный Норфолк, C.C.A.Va., 54 F.2d 1032, 1037. Работа, которая является результатом изменения или внесения изменений в планы, касающиеся работы, которую необходимо выполнить…… Словарь права Блэка

дополнительные работы — Естественно, участвует в доработках и изменениях, а не самостоятельный проект.Maryland Casualty Co. против города Южный Норфолк, C.C.A.Va., 54 F.2d 1032, 1037. Работа, которая является результатом изменения или внесения изменений в планы, касающиеся работы, которую необходимо выполнить…… Словарь права Блэка

work-to-rule — n [единственное число] ситуация, в которой люди, выполняющие определенную работу, отказываются выполнять какую-либо дополнительную работу в качестве протеста → ↑ strike → work to rule at ↑ work1 (32)… Словарь современного английского языка

work-to-rule — существительное (единственное число) ситуация, в которой люди на определенной работе отказываются выполнять какую-либо дополнительную работу в качестве протеста см. Также: work to rule work 1 (30)… Словарь современного английского языка Longman

дополнительная должность — дополнительная работа, дополнительная работа… Современный английский словарь

Work for the Dole — это программа федерального правительства Австралии, которая является формой социальной помощи, основанной на работе.Впервые он был окончательно введен в действие в 1998 году и был опробован в 1997 году. Это одно из средств, с помощью которого ищущие работу могут выполнить свои взаимные обязательства…… Wikipedia

Конвенция 2007 года о труде в рыболовстве — Конвенция о труде в рыболовстве (2007) C 188, была принята на 96-й Международной конференции труда (МКТ) Международной организации труда МОТ в 2007 году. Целями Конвенции являются обеспечение того, чтобы рыбаки иметь достойные условия труда… Википедия

работа в соответствии с правилом — Сотрудники, выполняющие свои обязанности строго в соответствии с буквой своего контракта (то есть, отказываясь брать на себя какие-либо дополнительные обязанности), цель состоит в том, чтобы замедлить производство или иным образом подорвать бизнес работодателя.Практический юридический словарь.…… Юридический словарь

work-to-rule — Сотрудники, выполняющие свои обязанности строго в соответствии с буквой своего контракта (то есть отказываясь брать на себя какие-либо дополнительные обязанности), с целью замедлить производство или иным образом подорвать бизнес работодателя. Практический юридический словарь.…… Юридический словарь

Баланс между работой и личной жизнью — Выражение «баланс между работой и личной жизнью» впервые было использовано в конце 1970-х годов для описания баланса между работой и личной жизнью человека.(«Новые способы работы» и Ассоциация работающих матерей в Соединенном Королевстве). В Соединенных Штатах это…… Википедия

.

additional work — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

К сожалению, эта внеплановая дополнительная работа значительно продлила период разработки.

Malheureusement, ce travail supplémentaire , qui était non prévu, значительное продление периода развития.

Это представляет для них дополнительной работы, нагрузки.

Такая корректировка повлекла за собой дополнительных работ .

Ошибки в интерпретации, независимо от причины, приводят к дополнительной работе .

дополнительных работ для операций не требуется.

Эта дополнительная работа оказалась намного сложнее, чем ожидалось.

Этот вклад будет оценен EUMS, которая может заказать дополнительных работ , которые могут потребоваться.

Этот вклад SERA évaluée par l’EMUE qui pourra commander tout travail Supplémentaire éventuellement nécessaire.

Также существуют программы для людей, которым просто нужно новых или дополнительных опыта работы.

Или у австралийских программ для людей, которые продвигают простую работу с опытом дополнения к родам .

Документация для определения почасовой оплаты дополнительных работ отсутствует.

Следовательно, любые доплаты за дополнительных работ не оправданы.

Они приводят к ненужным дополнительной работе для частных лиц и компаний.

Несмотря на эти успехи, требуется дополнительных работ , чтобы полностью выполнить ряд рекомендаций.

Malgré ces réussites, un travail Supplémentaire s’impose pour qu’il soit donné suite Complètement à un определенным списком рекомендаций.

Соответственно, 3,2% всех занятых в 2004 году выполнили дополнительных работ человек.

Это, безусловно, приносит дополнительных работ , но фермеры ценят меньшую зависимость от затрат.

Cela demande certes un prevail Supplémentaire , mais les Agriculteurs apprécient d’être moins dépendants d’intrants.

Не будем забывать, что отзывчивый действительно требует дополнительной работы от веб-разработчика.

Требуется дополнительная работа без каких-либо изменений существующих мандатов.

Для выполнения дополнительных работ , необходимых для параллельной операции, были временно наняты два бывших канцелярских сотрудника FIN.

En vue du surcroît de travail nécessité par le fonctionnement parallèle de deux systèmes, deux anciens agent du Bureau of Services Financiers onté recrutés à titre temporaire.

Дела, переданные в суд, влекут за собой огромные объемы работы следователей — — .

Дела, переданные в суд, влекут за собой огромные объемы работы следователей — дополнительных .

Les affaires portées devant les tribunaux entraînent une charge de travail Supplémentaire très lourde pour les enquêteurs.

Несколько периодов для каждой операции приводят к значительным дополнительной работе по ведению финансовой отчетности как в Центральных учреждениях, так и на местах.

L’étalement d’une même opération sur plusieurs currencies вводит un surcroît de travail , aussi bien au Siège que sur le terrain. .

Дополнительные вопросы и ответы на предложение Upwork

На эти распространенные дополнительные вопросы, на которые необходимо ответить во время подачи предложения, чаще всего называют вопросы собеседования.

Я бы никогда не побуждал вас искать дополнительных вопросов и ответов по предложению Upwork , потому что большинство фрилансеров просто копируют и вставляют ответы на вопросы, не понимая, что именно они ищут.

Давайте рассмотрим несколько примеров вопросов upwork ниже, чтобы помочь вам понять, как правильно представлять свои ответы в разделе проверочных вопросов для Upwork.Обратите внимание, что ваши ответы на каждый вопрос будут , которые увидит клиент, сначала , а затем сопроводительное письмо. Пожалуйста, избегайте этих ошибок в сопроводительном письме 17 Upwork.

Вам может понравиться:

01. Upwork vs Freelancer, какой из них лучше?

02. Образцы последних обложек для Upwork

03. Пример обзора профиля для Upwork

04. Как не попасть в бан в Upwork

Давайте посмотрим на все дополнительные вопросы и ответы Upwork

1.Какой из ваших прошлых проектов или работ больше всего похож на этот и почему?

Ответ: В соответствии с вашими требованиями к работе я выполнил много проектов, похожих на ваш. Для получения более подробной информации вы можете просмотреть мое портфолио, профили и историю занятости, где вы найдете проекты, похожие на ваш.

2. Есть ли у вас предложения по успешной работе этого проекта?

Ответ: У меня есть для вас несколько предложений по этому проекту. По моим представлениям, обновляя свою стратегию и применяя правильные методы, я очень уверен, что мы сможем сделать этот проект успешным.

3. Какая часть этого проекта вам больше всего нравится?

Ответ: На самом деле есть две части этого проекта, которые нравятся мне больше, чем другие. Одна часть состоит в том, что все требования относятся к областям, в которых есть большой опыт. Вторая часть заключается в том, что мне действительно нравится такая работа. Это моя страсть, и я испытываю огромную гордость и удовлетворение достижением больших результатов.

4. У вас есть вопросы по должностной инструкции?

Ответ: Ваше изложение должностной инструкции вполне понятно, и я это очень хорошо понял.По-прежнему у меня нет вопросов по поводу вашей должности. Если мне понадобится дополнительная информация, я должен передать ее и обсудить с вами более подробно.

5. В какой сложной части этой работы вы наиболее опытны?

Ответ: В этом проекте все сложно. Трудно найти проект, похожий на ваш, который не представлял бы проблемы в наши дни. Это потому, что SEO настолько конкурентоспособен, и вам нужен кто-то, кто знает, что они делают, чтобы помочь вам.Мой опыт поможет мне выделить нас из этой области и повысить ваш рейтинг в Google.

6. Какие вопросы у вас есть по проекту?

Ответ: Опубликованное вами описание вакансии очень информативно. Я не нашел ничего неуместного или сомнительного для меня. Я обязательно спрошу вас, если мне понадобятся ответы на какие-либо вопросы в будущем.

7. Как вы думаете, почему вы подходите для этого конкретного проекта?

Ответ: Я думаю, что я хорошо подхожу для этой проектной работы, потому что у меня есть все качества, которые вы ищете.Опыт — золотой фактор для этого типа проектов, и у меня как минимум 3+ года опыта работы во всех категориях, в которых вам нужна помощь.

8. Как вы думаете, какая часть этого проекта займет больше всего времени?

Ответ: У меня несколько лет опыта в обеих областях. Я всегда использую самые современные методы, чтобы получить преимущество в соревнованиях. Я твердо верю, что смогу сделать этот проект успешным в короткие сроки.

9. Какие из требуемых профессиональных навыков вы считаете наиболее сильными?

Ответ: Я внимательно прочитал описание вашей должности, и у меня более трех лет обширного опыта работы в обоих ваших требуемых навыках. Я абсолютно уверен в своих способностях превзойти ваши ожидания на каждом этапе этого проекта.

10. Почему вы подали заявление именно на эту работу?

Ответ: Я подал заявку на эту конкретную работу, потому что я не только выполняю, но и превышаю все требования для этого проекта.Могу заверить вас, что, если представится возможность, мы добьемся успеха, и вы получите огромное удовлетворение. Также я никогда не подаю заявку на работу, которая не соответствует моим навыкам.

11. Почему я должен нанять вас?

Ответ: Я не только выполняю, но и превосходю все требования для этого проекта. Могу заверить вас, что если представится возможность, мы добьемся успеха, и вы получите огромное удовлетворение. Кроме того, я никогда не претендую на работу, которая не соответствует моим навыкам. Я реализовал много подобных проектов за эти годы и знаю все тонкости этой области.Если вы хотите добиться успеха и получить рейтинг в Google, вам нужно нанять того, кто делал это раньше. Вот почему я считаю себя лучшим вариантом для вас.

12. Почему я должен выбрать вас среди остальных 100, подавших заявки на эту работу?

Ответ: Хороший вопрос. Upwork предложит вам множество сотрудников, которые утверждают, что знают, что делают. Я совершенно не похож на них. У меня есть долгосрочный план с вехами на пути. Это не первое мое родео, и я здесь не для того, чтобы вас обманывать.Скорее, я здесь, чтобы помочь вам добиться успеха, делая то, что у меня получается лучше всего.

13. Что вы можете сделать для нас, чего не могут сделать другие?

Ответ: Трудно сказать, что может и не может делать другой фрилансер, которого я никогда не встречал. У разных работников разные навыки и разный прошлый опыт. Тем не менее, я могу заверить вас в том, что я никогда не подаю заявки и не принимаю проекты, в которых я знаю, что не смогу добиться успеха. Я оцениваю свои навыки и знания, прежде чем уверять своих клиентов в чем-либо.По этой причине вы можете быть уверены, что ваш проект будет успешным в свое время.

14. Вы полностью прочитали описание должности, поняли ее и считаете ли себя идеальным кандидатом на эту должность?

Ответ: Отличный вопрос. Я никогда не пытаюсь устроиться на работу, не имея полного понимания поставленной задачи и высочайшей уверенности в своей способности добиться успеха. Я внимательно прочитал описание вакансии и только после этого решил подать заявку.

15.У вас есть предыдущий опыт? Если да, то есть ли у вас примеры?

Ответ: Хороший вопрос, мой дорогой клиент. Да, у меня большой предыдущий опыт. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть мой профиль, историю работы и отзывы. Я также приложил часть своего портфолио, чтобы вы могли просмотреть, что более актуально для вашего вопроса.

16. Сколько времени вам нужно, чтобы выполнить это задание?

Ответ: Я всегда первый ученик. Я очень хорошо изучил ваш проект и хорошо его понимаю.Я твердо уверен, что смогу выполнить вашу задачу за короткий промежуток времени.

17. Что для вас важно в компании, в которой вы работаете?

Ответ: Фрилансеры всегда рады удовлетворить своих клиентов, но очень немногие клиенты думают об удовлетворенности своих сотрудников. Я очень благодарен вам за этот вопрос. Я ценю хорошее поведение, хорошие обстоятельства, хорошее общение, дружелюбный подход и своевременную оплату.

18. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы выполнить задачу по результатам поиска в Google?

Ответ: Конкуренция везде.Люди всегда хотят быть в рейтинге Google. В результате конкуренция растет день ото дня. Проблема в том, что большинство людей не используют обновленные методы для достижения высокого рейтинга. Я знаю и понимаю, на какие кнопки и когда нажимать, поэтому всегда могу бить по утюгу, когда он горячий. Вот почему я могу заверить вас, что смогу помочь вам получить рейтинг за короткий период времени по сравнению со всеми остальными.

19. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы получить высокий рейтинг в Google?

Ответ: Конкуренция повсюду, и очень важно получить хороший рейтинг в Google.Проблема в том, что большинство людей не используют обновленные методы для достижения высокого рейтинга. Я знаю и понимаю, на какие кнопки и когда нажимать, поэтому всегда могу бить по утюгу, когда он горячий. Вот почему я могу заверить вас, что смогу помочь вам получить рейтинг за короткий период времени по сравнению со всеми остальными.

20. Какую работу по SEO вы выполняли в прошлом?

Ответ: Раньше я успешно завершал множество проектов по SEO, которые вы можете увидеть в моей истории занятости и портфолио проектов.Я уверен, что добьюсь успеха в этом конкретном проекте, и уверяю вас, что вы не ошибетесь, наняв меня.

21. Сколько времени вам понадобится на работу над этим проектом, чтобы увидеть результаты, и как вы будете проводить время, работая над этим проектом?

Ответ: Я твердо верю, что смогу добиться успеха за короткий период времени. Я буду тратить свое время на работу над этим проектом ежечасно и по мере необходимости буду отчитываться перед вами.

22.Делали ли вы раньше качественные обратные ссылки? если да, то какими сайтами вы пользуетесь?

Ответ: Я делал обратные ссылки с высоким PR и ранжировал несколько сайтов. Вы можете проверить мою историю занятости и портфолио. (Вы также можете включить сюда несколько ссылок)

23. С кем вы работали, дало быстрые результаты. Сколько стоило клиенту получить положительный результат?

Ответ: Я успешно реализовал множество проектов. Вы можете просмотреть мое портфолио и историю занятости для получения более подробной информации.Я всегда беру справедливую цену и учту любые сомнения относительно стоимости и способа оплаты.

24. Расскажите, как бы вы поступили для повышения моего рейтинга моего веб-сайта?

Ответ: Ранжировать веб-сайт по определенным ключевым словам становится все труднее. Если у вас есть соответствующие идеи и навыки относительно логарифма поисковых систем, вы должны опережать конкурентов. Я буду использовать свой широкий набор навыков, чтобы ваш сайт был удобен для поисковых систем, а затем я увеличу его популярность, что очень положительно повлияет на его рейтинг.

25. Можете ли вы читать и понимать по-английски в соответствии с разумными стандартами?

Ответ: Да, я могу читать и понимать по-английски на приемлемом уровне. Хотя английский является моим вторым языком, я очень хорошо его практикую и могу свободно читать, писать, слушать и говорить по-английски. Это гарантирует, что я четко понимаю ваш проектный запрос и что никаких проблем со связью не возникнет.

26. Скажите, как бы вы поступили для повышения моего рейтинга моего веб-сайта?

Ответ: На сегодняшнем рынке рейтинг очень конкурентоспособен.Для профессионального маркетолога, такого как я, это проект, в котором успех вполне реален. Профессиональные маркетологи всегда проводят исследования, чтобы не отставать от постоянно меняющихся и улучшающихся технологий. С одной стороны, конкуренция усиливается, а с другой — обновляются технологии. Итак, как профессиональный маркетолог и исследователь, я могу обещать вам, что я знаю, что делаю, и делал это много раз в прошлом. Я знаю, какие шаги нужно предпринять, и не делаю ярлыков.

27. Сколько времени нужно для ранжирования веб-сайта? в гугле?

Ответ: Позвольте мне рассказать вам правду о рейтинге SEO.SEO сейчас — сложный процесс, поскольку каждый хочет ранжировать свой бизнес. По этой причине логарифм поисковой системы теперь обновлен, и спам отсутствует. В результате, ранжировать сайт в одночасье невозможно. SEO сейчас — это постепенный процесс. Мы должны постепенно ранжировать сайт изо дня в день. Если вы попросите приблизительную оценку, то на то, чтобы сайт занял место в поисковых системах, может потребоваться от 6 до 12+ месяцев.

Это также зависит от конкуренции на сайте по ключевым словам. Если уровень конкуренции по ключевым словам высок, для попадания в рейтинг потребуется гораздо больше времени.Если уровень конкуренции низкий, на попадание в рейтинг уйдет меньше времени. Конечно, для ранжирования сайта мы должны выполнять белые задания. Задания в черной шляпе серьезно вредны для сайта. Я всегда ценю и использую все белые методы для ранжирования веб-сайта. Прошу вас дать мне шанс проявить свой талант, работая над вашим проектом. Я твердо верю, что я ваш лучший кандидат, и заверяю вас, что буду серьезно относиться к вашему проекту каждый день.

28. Как бы вы продвигали новый продукт с бюджетом 0 долларов в год?

Ответ : Большое спасибо за ценный вопрос.Я собираюсь изложить ответ в кратком списке. Просмотрите список ниже.

1. Использование сообществ
a. Субреддиты
б. Craiglist
c. Группы FB
d. Quora
e. Нишевые форумы
f. Twitter

2. Стимулируйте пользователей делиться информацией
a. Скидка 1 доллар за каждую новую продажу по приглашению пользователя
b. Скидка 1 доллар за публикацию в fb или twitter
c. Создавайте вирусные взаимодействия, такие как викторины или розыгрыши

3. Партнерские программы
4.Blogger & Youtuber
a. давать бесплатные продукты в обмен на обзоры
5. Гостевой блог
a. предоставить качественный контент и продвигать ваш продукт

6. Свяжитесь с существующей сетью
a. Друзья
б. Семьи
г. Коллеги
д. Связи в социальных сетях

7. Предложите друзьям и близким поделиться

8. Продать лично
а. Местные группы встреч
b. отраслевые мероприятия
c.от двери до двери

9. Предоставляем бесплатные услуги
a. Quick Sprout
б. Предприниматель
c. KISSmetrics

29. Расскажите о бренде, который вам нравится благодаря его маркетинговому подходу? а почему тебе это нравится?

Ответ: Конечно NIKE. Я удивлен, увидев его маркетинговую стратегию. Он хорошо знает потребности клиентов и предоставляет несколько продуктов по результатам тестирования клиентов. Я думаю, что люди, которые даже никогда не использовали продукты Nike, очень хорошо знают Nike.Меня действительно привлекает освещение Nike в СМИ и время от времени поставки продукции.

30. Есть ли у вас опыт написания копий?

Ответ: Да, у меня есть опыт написания копий. Я блогер и пишу минимум два сообщения в день в моем личном блоге. Я добавил много образцов в свое портфолио. Прошу вас просмотреть их все.

31. Есть ли у вас степень бакалавра журналистики / бакалавра английской литературы?

Ответ: Если у вас есть эта степень, напишите, пожалуйста, «У меня есть необходимая степень, о которой вы просите».Вы также можете указать информацию о ваших направлениях обучения. Если у вас нет этой степени, но вы хорошо разбираетесь в фактах, упомянутых в описании должности, продолжайте излагать это в хорошей форме.

32. Работали ли вы над SEO, покажите мне образцы и примеры с рейтингом ключевых слов, цель должна быть известна.

Ответ: Да, я работаю над SEO более 3 лет и знаю обновленный алгоритм процесса ранжирования в Google. Я составил рейтинг многих сайтов и ключевых слов.Также я собираюсь предоставить свои рейтинговые сайты и список ключевых слов подряд. Я также знаю процесс постановки целей.

33. Покажите мне несколько примеров цитирований, на которые вы ссылались в прошлом?

Ответ: Цитирования обычно называют списками компаний, списками каталогов, Yelp, публикациями компаний, представлением каталогов и т. Д. Если вы раньше работали над цитированием, составьте краткий список ваших задач.

34. Как искать повторяющиеся цитаты?

Ответ: Дублирующие объявления могут разрушить ваш бизнес и присутствие в поисковых системах.Для выявления повторяющихся цитирований я сначала составлю список сайтов цитирования. После этого я вручную ищу во всех каталогах повторяющееся содержимое. Затем я приму действие, чтобы удалить дубликат.

35. Какие сайты вы создавали раньше?

Ответ: Я разработал несколько типов веб-сайтов. Я подал заявление о приеме на работу, потому что отвечал всем требованиям, которые вы искали. Я собираюсь выложить список моих разработанных сайтов. (Пожалуйста, составьте список ваших собственных разработанных сайтов, попробуйте сделать короткий список и разные типы сайтов)

36.Вы прошли какие-либо тесты Upwork и хорошо их выполнили, которые, по вашему мнению, имеют отношение к этой работе?

Ответ: Да, я сдал тесты на навыки Upwork и показал неплохие результаты. Вы можете проверить мой рейтинг в тестовой области моего профиля. Стандартная система тестов Upwork — хороший способ оправдать себя. И да, я ценю это так же хорошо, как и здесь.

.

Заявление о выплате страхового возмещения по безработице | iowaworkforcedevelopment.gov

Перейти к основному содержанию Переключить навигацию

Форма поиска

Поиск

• Физическое лицо
  • Подать заявление о безработице
    • 1. Еженедельное заявление
         1. Подать заявление за неделю
         2. Часто задаваемые вопросы
         3. Справочник
         4. Видео
         5. Информация о платежах
         6. Устранение переплаты
         7. Правила о мошенничестве
         8. Новый закон
         9. Сообщить о мошенничестве Претензия
            1. Подать заявку
            2. Зарегистрироваться для работы
            3. Часто задаваемые вопросы
            4. Видео
            5. Информация об оплате
            6. Отслеживать еженедельный поиск работы
            7. Апелляции
            8. Сообщить о мошенничестве
            9. Проверка личности
         10. Государственные расширенные льготы

         08

  9 Работа
  • 1. Ресурсы для взрослых
       1. Поиск работы
       2. Планируйте свою карьеру
       3. Данные о вакансиях
       4. Оцените и улучшите свои навыки
    2. Ресурсы для молодежи
       1. Поиск работы для молодежи
       2. Услуги для молодежи
       3. Разрешения на детский труд 90 017
    3. Ресурсы для ветеранов
       1. Услуги для ветеранов
       2. Home Base Iowa
       3. Поиск работы для ветеранов
    4. Программы
       1. Готовность к будущему Iowa
       2. Зарегистрированное ученичество
       3. Home Base Iowa
       4. Взрослые и
       5. Рабочие и уволенные из штата Айова Инвалидность
       6. Инициатива для бывших преступников
       7. Федеральная программа облигаций
       8. Мигранты и сезонные сельскохозяйственные рабочие
       9. ОБЕЩАНИЕ РАБОТЫ
       10. IowaWorks
       11. Содействие в соответствии с Законом о торговле
       12. Услуги по трудоустройству ветеранов
       13. Налоговые кредиты для молодежи и молодежи
  • Программы и услуги
    • 1. Программы
         1. Готовность к будущему, Айова
         2. Зарегистрированное ученичество
         3. Home Base Iowa
         4. Взрослые и уволенные рабочие
         5. Работа и инвалидность
         6. Инициатор бывшего правонарушителя ative
         7. Федеральная программа облигаций
         8. Мигранты и сезонные сельскохозяйственные рабочие
         9. ОБЕЩАНИЕ РАБОТЫ
         10. IowaWORKS
         11. Trade Act Assistance
         12. Veteran Employment Services
         13. Work Opportunity Tax Credit
         14. Services Youth and Young Adult Services
      Мастерские
      2. Помощь в резюме
      3. Оценка навыков
      4. Помощь при собеседовании
      5. Оценка карьеры
      6. Исследование карьеры
  • Жизнь происходит
    • 1. Я потерял работу
      2. Мне нужна
      3. работа
      Я хочу вернуться на работу
      4. Я ухожу из армии
      5. Мне нужно изучить варианты карьеры
      6. Мне нужна первая работа
  • Подать иск

.

No related posts.